УТВЕРЖДАЮ:
Глава Олонецкого городского поселения

________________________Ю.И. Минин

 «20» сентября 2016 г.

ДОКУМЕНТАЦИя об  ЭЛЕКТРОННОМ аукционе
(аукцион в электронной форме)

ЗАКУПКА У СУБЪЕКТОВ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

На выполнение работ по замене опор уличного освещения в г. Олонце: пл. Гагарина, ул. 30-летия Победы, ул. Карла Маркса, ул. Пролетарская, ул. Пушкина, ул. Свирских дивизий, ул. Свободы. 

г. Олонец, 2016 год

 
Содержание аукционной документации:

•	Инструкция участникам закупки;
•	Информационная карта;
•	Техническое задание;
•	Проект муниципального контракта;
•	Обоснование начальной (максимальной) цены контракта.

Инструкция участникам закупки

I. Общие сведения
1.	Законодательное регулирование
Настоящий аукцион в электронной форме (далее – электронный аукцион, аукцион) проводится в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции».
 
2. Заказчик, источник финансирования.  
 Заказчик, упомянутый в Информационной карте  (далее – заказчик), располагает средствами, указанными в Информационной карте. Заказчик  намеревается использовать упомянутые средства на надлежащие выплаты в рамках контракта на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг, указанных в  Информационной карте.

3. Наименование объекта закупки. Начальная максимальная цена контракта  
Объектом закупки является поставка товаров, выполнение работ и оказание услуг, указанных в  Информационной карте, в соответствии с процедурами и условиями, приведенными в настоящей документации об электронном аукционе, в том числе в проекте контракта.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта указана в Информационной карте. Данная цена не может быть превышена при заключении муниципального контракта по итогам аукциона.

4. Участник электронного аукциона, участник закупки
Участником закупки может быть любое юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, местом регистрации которого является государство или территория, включенные в утверждаемый в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении юридических лиц (далее - офшорная компания), или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя.

5. Требования к участникам закупки 
В настоящем электронном аукционе может принять участие участник закупки - любое юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, местом регистрации которого является государство или территория, включенные в утверждаемый в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении юридических лиц (далее - офшорная компания), или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя.
Единые требования к участникам электронного аукциона:
- непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
- неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке;
- отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной и которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;
- отсутствие у участника закупки – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера участника закупки – юридического лица судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, связанной с поставкой товаров, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
- отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного обществом.
Участник закупки не является офшорной компанией.
Участник закупки не является   компанией, находящейся под юрисдикцией Турецкой Республики, а также организацией, контролируемой гражданами Турецкой Республики и (или) организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики. 
Участник электронного аукциона должен соответствовать требованию об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике электронного аукциона, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника электронного аукциона - юридического лица.

II. Документация об аукционе
6.	Содержание документации об аукционе.
Документация об аукционе раскрывает, конкретизирует и дополняет информацию, опубликованную в Извещении о проведении аукциона.
Документация об аукционе размещается на официальном сайте http://www.zakupki.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт), доступна для ознакомления без взимания платы.

7. Внесение изменений в документацию об аукционе, разъяснение положений документации
Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника закупки вправе принять решение о внесении изменений в документацию об  аукционе не позднее, чем за два дня до дня окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, указанного в Информационной карте  аукциона. Изменение объекта закупки и увеличение размера обеспечения заявок не допускаются.
В течение одного дня с даты принятия указанного решения изменения, внесенные в документацию о таком аукционе, размещаются заказчиком на официальном сайте. При этом срок подачи заявок на участие в таком аукционе должен быть продлен так, чтобы с даты размещения изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе этот срок составлял не менее чем пятнадцать дней или, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) не превышает три миллиона рублей, не менее чем семь дней.
Участники закупки самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в извещение о проведении аукциона и в документацию об аукционе, и размещенные на официальном сайте.
Уполномоченный орган не несёт ответственности в случае, если участник не ознакомился с изменениями, внесёнными в извещение о проведении аукциона и в документацию об аукционе.
Любой участник закупки, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение аукциона, запрос о разъяснении положений документации об электронном аукционе. При этом участник такого аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений данной документации в отношении одного такого аукциона. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса оператор электронной площадки направляет запрос заказчику, в уполномоченный орган.
В течение двух дней со дня поступления от оператора электронной площадки указанного в абзаце 5 настоящего пункта запроса заказчик, уполномоченный орган размещают разъяснение положений документации об электронном аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил запрос, на официальном сайте при условии, что указанный запрос поступил заказчику, в уполномоченный орган не позднее чем за три дня до дня окончания подачи заявок на участие в  аукционе.

8. Отказ от проведения аукциона
Заказчик по собственной инициативе вправе отменить проведение электронного аукциона не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
Решение об отмене проведения аукциона размещается на официальном сайте в день принятия этого решения. Аукцион считается отмененным с момента размещения решения о его отмене на официальном сайте.

III. Порядок подготовки заявок на участие в электронном аукционе
 9. Язык заявки на участие в электронном аукционе 
Заявка на участие в аукционе, подготовленная участником закупки, а также вся корреспонденция и документация, связанная с заявкой на участие в аукционе, должны быть написаны на языке, указанном в Информационной карте.
Сопроводительная документация и печатная литература, предоставленная участником закупки, может быть написана на другом языке при условии, что к ней будет прилагаться точный перевод соответствующих разделов на языке, указанном в Информационной карте. В этом случае преимущество будет иметь переведенная версия.
Цены должны быть выражены в валюте, указанной в Информационной карте.

10. Требования  к документам, входящим в состав заявки на участие в электронном аукционе 
Документы, предоставляемые в составе заявки на участие в электронном аукционе должны быть читаемыми. Сведения, которые включаются в заявку на участие в электронном аукционе, не должны допускать двусмысленных толкований.
Заявка на участие в аукционе может быть подана только лицами, получившими аккредитацию на электронной площадке и должна состоять их двух частей.

1.Требования к содержанию и составу первой части заявки на участие в аукционе
1.1. Первая часть заявки на участие в аукционе должна содержать указанную в одном из следующих подпунктов информацию:
1) при заключении контракта на поставку товара:
а) согласие участника аукциона на поставку товара в случае, если этот участник предлагает для поставки товар, в отношении которого в документации об аукционе содержится указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование  страны происхождения товара, и (или) такой участник предлагает для поставки товар, который является эквивалентным товару, указанному в данной документации, конкретные показатели товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным данной документацией;
б) конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара;
2) согласие участника аукциона на выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, при проведении аукциона на выполнение работы или оказание услуги;
3) при заключении контракта на выполнение работы или оказание услуги, для выполнения или оказания которых используется товар:
а) согласие, предусмотренное пунктом 2 части 3 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ), в том числе согласие на использование товара, в отношении которого в документации о таком аукционе содержится указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара, либо согласие, предусмотренное пунктом 2 части 3 статьи 66 Федерального закона № 44-ФЗ настоящей части, указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара и, если участник аукциона предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в данной документации, конкретные показатели товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным данной документацией, при условии содержания в ней указания на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара, а также требование о необходимости указания в заявке на участие в аукционе на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара;
б) согласие, предусмотренное пунктом 2 части 3 статьи 66 Федерального закона № 44-ФЗ, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией об аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара.
1.2. Первая часть заявки на участие в аукционе может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого заключается контракт.
1.3. При указании товарного знака (его словесного обозначения) предлагаемого (используемого) товара при поставке (выполнении работ, оказании услуг) использование терминов «или эквивалент» / «эквивалент» не допускается.
1.4. Указываемые значения должны быть точными, конкретными, не сопровождаться словами «не более», «не менее», «не хуже», «или», «должен» и др., за исключением случаев, когда производитель товара по данному показателю не использует конкретное значение.
Рекомендуемые формы согласия участника аукциона на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг и указание конкретных показателей предлагаемого, (используемого) товара при поставке (выполнении работ, оказании услуг) указаны в приложении  к документации об аукционе.
1.6. Рекомендуется не включать в содержание первой части заявки наименование, реквизиты, печать, подпись должностного лица и другие данные участника аукциона которые позволяют его идентифицировать до непосредственного проведения аукциона.

2. Требования к содержанию и составу второй части заявки на участие в аукционе 
2.1.Вторая часть заявки на участие в аукционе должна содержать следующие документы и информацию:
1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника аукциона.
Рекомендуемая форма анкеты участника указана в приложении к документации об аукционе.
2) документы или копии этих документов, подтверждающих соответствие участника аукциона требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки. Если такие требования установлены, то информация о них содержится в Информационной карте документации об аукционе;
3) декларацию о соответствии участника аукциона следующим требованиям:
- непроведение ликвидации участника аукциона - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
- неприостановление деятельности участника аукциона в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;
- отсутствие у участника аукциона недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника аукциона, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник аукциона считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;
- отсутствие у участника аукциона - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника аукциона судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
- обладание участником аукциона исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;
- отсутствие между участником аукциона и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников аукциона, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества. 
Рекомендуемая форма декларации указана в приложении к документации об аукционе.
4) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге. Если такие требования установлены, то информация о них содержится в Информационной карте документации об аукционе;
5) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения, в случае если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;
6) документы, подтверждающие право участника аукциона на получение преимущества в соответствии со статьями 28 и 29 Федерального закона № 44-ФЗ, или копии этих документов. Если такие преимущества установлены, то информация о них содержится в Информационной карте документации об аукционе.
Для получения преимущества участник аукциона, являющийся организацией инвалидов, наряду с документами, предусмотренными законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, заявляет в произвольной форме свое соответствие критериям, установленным частью 2 статьи 29 Федерального закона № 44-ФЗ.
Рекомендуемая форма декларации указана в приложении к документации об аукционе.
Для получения преимущества участник аукциона, являющийся учреждением или предприятием уголовно-исполнительной системы  представляет требование, составленное в произвольной форме, о предоставлении преимуществ, установленных в соответствии со статьей 28 Федерального закона № 44-ФЗ. 
Рекомендуемая форма требования указана в приложении к документации об аукционе.
7) декларацию о принадлежности участника аукциона к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям в случае установления ограничения, предусмотренного частью 3 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ.
Рекомендуемая форма декларации указана в приложении к документации об аукционе.
8) документы или копии этих документов, подтверждающие соответствие участника аукциона и (или) предлагаемых им товара, работы или услуги условиям, запретам и ограничениям, установленным в соответствии со статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ. Если такие требования установлены, то информация о них содержится в Информационной карте документации об аукционе.
В случае применения национального режима к товарам, происходящим из иностранных государств, участник аукциона в соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 25.03.2014 № 155 «Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; постановлением Правительства Российской  Федерации от  16 ноября 2015 г. N 1236 «Об установлении запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; постановлением Правительства РФ от 11.08.2014 N 791 (ред. от 17.02.2016) "Об установлении запрета на допуск товаров легкой промышленности, происходящих из иностранных государств, и (или) услуг по прокату таких товаров в целях осуществления закупок для обеспечения федеральных нужд, нужд субъектов Российской Федерации и муниципальных нужд" указывает (декларирует) в заявке на участие в аукционе страну происхождения поставляемого товара.
Рекомендуемая форма декларации указана в приложении к документации об аукционе.
В случае установления запрета на допуск отдельных видов товаров машиностроения, происходящих из иностранных государств, участник аукциона предоставляет документы в соответствии  с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2014 г. № 656 «Об установлении запрета на допуск отдельных видов товаров машиностроения, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
В случае установления ограничения допуска отдельных видов медицинский изделий, происходящих из иностранных государств, участник аукциона предоставляет документы в соответствии  с  постановлением Правительства Российской Федерации от 05 февраля 2015 г. № 102 «Об ограничениях и условиях допуска отдельных видов медицинских изделий, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
В случае установления ограничения допуска происходящих из иностранных государств лекарственных препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, участник аукциона предоставляет документы в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2015 года № 1289 «Об ограничениях и условиях допуска происходящих из иностранных государств лекарственных препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

IV. Порядок подачи заявок на участие в аукционе
11. Срок, порядок подачи заявок на участие в аукционе
Для участия в электронном аукционе участник закупки, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в электронном аукционе.
Участник закупки вправе подать заявку на участие в электронном аукционе в любой момент с момента размещения на официальном сайте извещения о проведении электронного аукциона до предусмотренных документацией об электронном аукционе даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
Участник закупки имеет право предоставить требуемую информацию в произвольной форме.
Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником закупки оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные пунктом 10 настоящей документации об аукционе части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно.
Поступление заявки на участие в электронном аукционе является поручением о блокировании операций по счету участника закупки, открытому для проведения операций по обеспечению участия в электронных аукционах, в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в аукционе.
Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в электронном аукционе в отношении каждого объекта закупки.
12. Изменение заявки на участие в аукционе
Участник аукциона, подавший заявку на участие в электронном аукционе, вправе изменить заявку на участие в аукционе не позднее окончания срока подачи заявок, указанного в Информационной карте аукциона, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.
13. Отзыв заявок на участие в аукционе
Участник аукциона, подавший заявку на участие в электронном аукционе, вправе отозвать заявку на участие в аукционе не позднее окончания срока подачи заявок, указанного в Информационной карте аукциона, направив об этом уведомление оператору электронной площадки. 
В течение одного рабочего дня со дня поступления уведомления об отзыве заявки оператор электронной площадки прекращает блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в электронных аукционах участника закупки в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в настоящем аукционе.
14. Обеспечение заявки на участие в аукционе
Обеспечение заявки на участие в электронных аукционах может предоставляться участником закупки только путем внесения денежных средств. Денежные средства, вносимые в качестве обеспечения заявок, перечисляются на счет оператора электронной площадки.
Требование об обеспечении заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в равной мере относится ко всем участникам закупки.
Участие в электронном аукционе возможно при наличии на лицевом счете участника закупки, открытом для проведения операций по обеспечению участия в таком аукционе на счете оператора электронной площадки, денежных средств, в отношении которых не осуществлено блокирование операций по лицевому счету в соответствии с частью 18 ст. 44 закона № 44-ФЗ, в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в таком аукционе, предусмотренный документацией о таком аукционе.
Поступление заявки на участие в электронном аукционе является поручением участника закупки оператору электронной площадки блокировать операции по лицевому счету этого участника, открытому для проведения операций по обеспечению участия в таком аукционе, в отношении денежных средств в размере обеспечения указанной заявки.
В течение одного часа с момента получения заявки на участие в электронном аукционе оператор электронной площадки обязан осуществить блокирование операций по лицевому счету, открытому для проведения операций по обеспечению участия в таком аукционе данного участника, подавшего указанную заявку, в отношении денежных средств в размере обеспечения указанной заявки. При этом в случае, предусмотренном пунктом 5 части 11 статьи 66 закона № 44-ФЗ, блокирование не осуществляется.
В случае отсутствия на лицевом счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в электронном аукционе участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, денежных средств в размере обеспечения указанной заявки, в отношении которых не осуществлено блокирование в соответствии с законом № 44-ФЗ, оператор электронной площадки возвращает указанную заявку в течение одного часа с момента ее получения данному участнику закупки.
В течение одного рабочего дня с даты возврата заявки на участие в электронном аукционе в случаях, предусмотренных пунктами 1 - 4 части 11 статьи 66 закона № 44-ФЗ, оператор электронной площадки прекращает осуществленное при получении указанной заявки в соответствии с частью 18 ст. 44 закона № 44-ФЗ блокирование операций по лицевому счету участника закупки, открытому для проведения операций по обеспечению участия в таких аукционах, в отношении денежных средств в размере обеспечения указанной заявки.
В случае отзыва заявки на участие в электронном аукционе в порядке, установленном частью 14 статьи 66 и частью 9 статьи 69 закона № 44-ФЗ, оператор электронной площадки прекращает осуществленное в соответствии с частью 18 ст. 44 закона № 44-ФЗ блокирование операций по лицевому счету участника закупки, открытому для проведения операций по обеспечению участия в таких аукционах, в отношении денежных средств в размере обеспечения указанной заявки в течение одного рабочего дня с даты поступления уведомления об отзыве указанной заявки.
В течение одного рабочего дня, следующего после даты поступления оператору электронной площадки указанного в части 6 статьи 67 закона № 44-ФЗ протокола, оператор электронной площадки прекращает осуществленное в соответствии с частью 18 ст. 44 закона № 44-ФЗ блокирование операций по лицевому счету, открытому для проведения операций по обеспечению участия в электронных аукционах участника закупки, не допущенного к участию в электронном аукционе, в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в таком аукционе.
Оператор электронной площадки прекращает осуществленное в соответствии с частью 18 ст. 44 закона № 44-ФЗ блокирование операций по лицевому счету, открытому для проведения операций по обеспечению участия в электронном аукционе участника закупки, который не принял участия в таком аукционе, в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в нем в течение одного рабочего дня с даты размещения на электронной площадке протокола проведения такого аукциона.
В течение одного рабочего дня с даты размещения на электронной площадке указанного в части 8 статьи 69 закона № 44-ФЗ протокола оператор электронной площадки прекращает осуществленное в соответствии с частью 18 ст. 44 закона № 44-ФЗ блокирование операций по лицевому счету, открытому для проведения операций по обеспечению участия в электронных аукционах участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, признанную не соответствующей требованиям, предусмотренным документацией о таком аукционе, в отношении денежных средств в размере обеспечения данной заявки, за исключением случая, предусмотренного частью 27 ст. 44 закона № 44-ФЗ.
Подача участником закупки заявки на участие в электронном аукционе является согласием этого участника на списание денежных средств, находящихся на его лицевом счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в таком аукционе, в качестве платы за участие в нем, взимаемой с лица, с которым заключается контракт, в соответствии с частью 6 статьи 59 закона № 44-ФЗ.
Участник закупки вправе распоряжаться денежными средствами, которые находятся на его лицевом счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в электронном аукционе, и в отношении которых блокирование операций по этому лицевому счету не осуществлено в соответствии с частью 18 ст. 44 закона № 44-ФЗ.
В случае, если в течение одного квартала на одной электронной площадке в отношении вторых частей трех заявок на участие в электронном аукционе, поданных одним участником такого аукциона, аукционной комиссией приняты решения о несоответствии указанных заявок требованиям, предусмотренным документацией о таком аукционе, по основаниям, установленным пунктом 1 части 6 статьи 69 закона № 44-ФЗ (за исключением случаев, если этот участник обжаловал данные решения в соответствии с законом № 44-ФЗ и по результатам обжалования принято решение о необоснованности данных решений), оператор электронной площадки по истечении тридцати дней с даты принятия последнего из данных решений перечисляет заказчику денежные средства, внесенные этим участником в качестве обеспечения последней заявки на счет, который указан заказчиком и на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику.
По требованию участника закупки о возврате денежных средств, которые внесены в качестве обеспечения заявки на участие в электронном аукционе и в отношении которых не осуществлено блокирование или блокирование прекращено в соответствии с положениями настоящей статьи, указанные денежные средства возвращаются на счет участника закупки в течение трех рабочих дней с даты поступления оператору электронной площадки данного требования.
В случае просрочки исполнения заказчиком или оператором электронной площадки предусмотренных настоящей статьей обязательств по своевременному возврату денежных средств или прекращению их блокирования участник закупки, в том числе признанный поставщиком (подрядчиком, исполнителем), вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства начиная со дня, следующего после дня истечения установленного в соответствии с настоящей статьей срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не возвращенной в срок суммы или от суммы, блокирование которой должно быть прекращено.

V. Рассмотрение заявок на участие в аукционе
15. Рассмотрение первых частей заявок на участие в аукционе
Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе не может превышать семь дней со дня окончания срока подачи указанных заявок.
Аукционная комиссия проверяет первые части заявок на участие в электронном аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией о таком аукционе в отношении закупаемых товаров, работ, услуг.

16. Решение о допуске к участию в аукционе
На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе, содержащих сведения, предусмотренные документацией об аукционе, аукционной комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе участника закупки и о признании участника закупки, подавшего заявку на участие в аукционе , участником аукциона или об отказе в допуске такого участника закупки к участию в аукционе.
Неполное предоставление информации, запрашиваемой в документации об аукционе, или же предоставление заявки на участие в аукционе, не отвечающей всем требованиям документации об аукционе, может привести к отклонению заявки на участие в аукционе на этапе ее рассмотрения.
Участник электронного аукциона не допускается к участию в нем в случаях:
1) непредоставления информации, предусмотренной пунктом 10 настоящей инструкции (часть 3 статьи 66 закона №44-ФЗ), или предоставления недостоверной информации;
2) несоответствия информации, предусмотренной пунктом 10 настоящей инструкции (часть 3 статьи 66 закона №44-ФЗ) требованиям документации об аукционе.

VI. Порядок проведения аукциона
17. Процедура проведения электронного аукциона
В электронном аукционе могут участвовать только аккредитованные в соответствии с законом №44-ФЗ и допущенные к участию в аукционе участники.
Электронный аукцион проводится на электронной площадке в указанный в извещении о его проведении и определенный в Информационной карте день. Днем проведения электронного аукциона является рабочий день, следующий после истечения двух дней с даты окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе. 
Время начала проведения аукциона устанавливается оператором электронной площадки в соответствии со временем часовой зоны, в которой расположен заказчик.
Электронный аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении аукциона, в порядке, установленном настоящим пунктом.
Если в документации об электронном аукционе указана общая начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, оборудованию либо в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 42 закона №44-ФЗ, начальная (максимальная) цена единицы товара, работы или услуги, такой аукцион проводится путем снижения указанных общей начальной (максимальной) цены и начальной (максимальной) цены единицы товара, работы или услуги в порядке, установленном статьи 68 закона №44-ФЗ.
Величина снижения начальной (максимальной) цены контракта (далее - шаг аукциона) составляет от 0,5 процента до пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта.
При проведении электронного аукциона его участники подают предложения о цене контракта, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене контракта на величину в пределах шага аукциона.
При проведении электронного аукциона любой его участник также вправе подать предложение о цене контракта независимо от шага аукциона при условии соблюдения требований, предусмотренных частью 9 статьи 68 закона №44-ФЗ.
При проведении электронного аукциона его участники подают предложения о цене контракта с учетом следующих требований:
1) участник такого аукциона не вправе подать предложение о цене контракта, равное ранее поданному этим участником предложению о цене контракта или большее чем оно, а также предложение о цене контракта, равное нулю;
2) участник такого аукциона не вправе подать предложение о цене контракта, которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене контракта, сниженное в пределах шага аукциона;
3) участник аукциона не вправе подать предложение о цене контракта, которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене контракта в случае, если оно подано таким участником электронного аукциона.
От начала проведения электронного аукциона на электронной площадке до истечения срока подачи предложений о цене контракта должны быть указаны в обязательном порядке все предложения о цене контракта и время их поступления, а также время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене контракта в соответствии с частью 11 статьи 68 закона №44-ФЗ.
При проведении электронного аукциона устанавливается время приема предложений участников такого аукциона о цене контракта, составляющее десять минут от начала проведения такого аукциона до истечения срока подачи предложений о цене контракта, а также десять минут после поступления последнего предложения о цене контракта. Время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене контракта, обновляется автоматически, с помощью программных и технических средств, обеспечивающих проведение такого аукциона, после снижения начальной (максимальной) цены контракта или поступления последнего предложения о цене контракта. Если в течение указанного времени ни одного предложения о более низкой цене контракта не поступило, такой аукцион автоматически, с помощью программных и технических средств, обеспечивающих его проведение, завершается.
В течение десяти минут с момента завершения в соответствии с частью 11 статьи 68 закона №44-ФЗ электронного аукциона любой его участник вправе подать предложение о цене контракта, которое не ниже чем последнее предложение о минимальной цене контракта независимо от шага аукциона, с учетом требований, предусмотренных пунктами 1 и 3 части 9 статьи 68 закона №44-ФЗ.
Оператор электронной площадки обязан обеспечивать при проведении электронного аукциона конфиденциальность информации о его участниках.
Во время проведения электронного аукциона оператор электронной площадки обязан отклонить предложения о цене контракта, не соответствующие требованиям, предусмотренным настоящей статьей.
Отклонение оператором электронной площадки предложений о цене контракта по основаниям, не предусмотренным частью 14 статьи 68 закона №44-ФЗ, не допускается.
В случае, если участником электронного аукциона предложена цена контракта, равная цене, предложенной другим участником такого аукциона, лучшим признается предложение о цене контракта, поступившее раньше.
В случае проведения в соответствии с частью 5 статьи 68 закона №44-ФЗ электронного аукциона его участником, предложившим наиболее низкую цену контракта, признается лицо, предложившее наиболее низкую общую цену запасных частей к технике, оборудованию и наиболее низкую цену единицы работы и (или) услуги по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, наиболее низкую цену единицы услуги.
Протокол проведения электронного аукциона размещается на электронной площадке ее оператором в течение тридцати минут после окончания такого аукциона. В этом протоколе указываются адрес электронной площадки, дата, время начала и окончания такого аукциона, начальная (максимальная) цена контракта, все минимальные предложения о цене контракта, сделанные участниками такого аукциона и ранжированные по мере убывания с указанием порядковых номеров, присвоенных заявкам на участие в таком аукционе, которые поданы его участниками, сделавшими соответствующие предложения о цене контракта, и с указанием времени поступления данных предложений.
В течение одного часа после размещения на электронной площадке протокола, указанного в части 18 статьи 68 закона №44-ФЗ, оператор электронной площадки обязан направить заказчику указанный протокол и вторые части заявок на участие в таком аукционе, поданных его участниками, предложения о цене контракта которых при ранжировании в соответствии с частью 18 статьи 68 закона №44-ФЗ получили первые десять порядковых номеров, или в случае, если в таком аукционе принимали участие менее чем десять его участников, вторые части заявок на участие в аукционе, поданных его участниками, а также документы этих участников, предусмотренные пунктами 2 - 6 и 8 части 2 статьи 61 закона №44-ФЗ и содержащиеся на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе в реестре его участников, получивших аккредитацию на электронной площадке. В течение этого срока оператор электронной площадки обязан направить также соответствующие уведомления этим участникам.
В случае, если в течение десяти минут после начала проведения электронного аукциона ни один из его участников не подал предложение о цене контракта в соответствии с частью 7 статьи 68 закона №44-ФЗ, аукцион признается несостоявшимся. В течение тридцати минут после окончания указанного времени оператор электронной площадки размещает на ней протокол о признании аукциона несостоявшимся, в котором указываются адрес электронной площадки, дата, время начала и окончания такого аукциона, начальная (максимальная) цена контракта.
Любой участник электронного аукциона после размещения на электронной площадке и на официальном сайте указанного в части 18 статьи 68 закона №44-ФЗ протокола вправе направить оператору электронной площадки запрос о даче разъяснений результатов такого аукциона. Оператор электронной площадки в течение двух рабочих дней с даты поступления данного запроса обязан предоставить этому участнику соответствующие разъяснения.
Оператор электронной площадки обязан обеспечить непрерывность проведения электронного аукциона, надежность функционирования программных и технических средств, используемых для его проведения, равный доступ его участников к участию в нем, а также выполнение действий, предусмотренных настоящим пунктом, независимо от времени окончания такого аукциона.
В случае, если при проведении электронного аукциона цена контракта снижена до половины процента начальной (максимальной) цены контракта или ниже, такой аукцион проводится на право заключить контракт. При этом такой аукцион проводится путем повышения цены контракта исходя из положений закона №44-ФЗ о порядке проведения такого аукциона с учетом следующих особенностей:
1) такой аукцион проводится до достижения цены контракта не более чем сто миллионов рублей;
2) участник аукциона не вправе подавать предложения о цене контракта выше максимальной суммы сделки для этого участника, указанной в решении об одобрении или о совершении по результатам такого аукциона сделок от имени участника закупки, которое содержится в реестре участников аукциона, получивших аккредитацию на электронной площадке;
3) размер обеспечения исполнения контракта рассчитывается исходя из начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении аукциона.

VII. Определение победителя аукциона
18. Рассмотрение вторых частей заявок
 Общий срок рассмотрения вторых частей заявок не может превышать три рабочих дня со дня размещения на электронной площадке протокола проведения аукциона.
Аукционная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе, направленных оператором электронной площадки в соответствии с частью 19 статьи 68 закона №44-ФЗ, в части соответствия их требованиям, установленным документацией об аукционе.
Аукционной комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе принимается решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в аукционе требованиям, установленным документацией об аукционе. Для принятия указанного решения аукционная комиссия также рассматривает содержащиеся в реестре участников закупки, получивших аккредитацию на электронной площадке, сведения об участнике закупки, подавшем такую заявку на участие в аукционе.
Аукционная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе, направленных в соответствии с частью 19 статьи 68 закона №44-ФЗ до принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в аукционе требованиям, предусмотренным документацией об аукционе. 
В случае, если в аукционе принимали участие менее десяти участников аукциона и менее пяти заявок на участие в аукционе соответствуют указанным требованиям, аукционная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе, поданных всеми участниками аукциона, принявшими участие в аукционе. Рассмотрение указанных заявок на участие в аукционе начинается с заявки на участие в аукционе, поданной участником аукциона, предложившим наиболее низкую цену контракта и осуществляется с учетом ранжирования заявок на участие в аукционе.
В случае если не выявлены пять заявок на участие в аукционе, соответствующих требованиям, установленным документацией об аукционе, из десяти заявок на участие в аукционе, направленных ранее уполномоченному органу по результатам ранжирования, в течение одного часа с момента поступления соответствующего уведомления от уполномоченного органа, оператор электронной площадки направляет уполномоченному органу все вторые части заявок на участие в аукционе участников аукциона.
Заявка на участие в аукционе признается не соответствующей требованиям, установленным документацией об аукционе, в случае:
1) непредставления документов и информации, которые предусмотрены пунктом 10 настоящей инструкции, а так же пунктами 1, 3 - 5, 7 и 8 части 2 статьи 62, частями 3 и 5 статьи 66 закона №44-ФЗ, несоответствия указанных документов и информации требованиям, установленным документацией о таком аукционе, наличия в указанных документах недостоверной информации об участнике такого аукциона на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе;
2) несоответствия участника аукциона требованиям, установленным в соответствии с п. 5 настоящей инструкции (статья 31 закона №44-ФЗ) (при наличии таких требований).
Результаты рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе  фиксируются в протоколе подведения итогов такого аукциона, который подписывается всеми участвовавшими в рассмотрении этих заявок членами единой комиссии, и не позднее рабочего дня, следующего за датой подписания указанного протокола, размещаются заказчиком на электронной площадке и на официальном сайте. Указанный протокол должен содержать информацию о порядковых номерах пяти заявок на участие в таком аукционе (в случае принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в таком аукционе требованиям, установленным документацией о таком аукционе, или в случае принятия аукционной комиссией на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в таком аукционе, поданных всеми участниками такого аукциона, принявшими участие в нем, решения о соответствии более чем одной заявки на участие в таком аукционе, но менее чем пяти данных заявок установленным требованиям), которые ранжированы в соответствии с частью 18 статьи 68 закона №44-ФЗ и в отношении которых принято решение о соответствии требованиям, установленным документацией о таком аукционе, или, если на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в таком аукционе, поданных всемиего участниками, принявшими участие в нем, принято решение о соответствии установленным требованиям более чем одной заявки на участие в таком аукционе, но менее чем пяти данных заявок, а также информацию об их порядковых номерах, решение о соответствии или о несоответствии заявок на участие в таком аукционе требованиям, установленным документацией о нем, с обоснованием этого решения и с указанием положений закона № 44-ФЗ, которым не соответствует участник такого аукциона, положений документации о таком аукционе, которым не соответствует заявка на участие в нем, положений заявки на участие в таком аукционе, которые не соответствуют требованиям, установленным документацией о нем, информацию о решении каждого члена аукционной комиссии в отношении каждой заявки на участие в таком аукционе.
Любой участник электронного аукциона, за исключением его участников, заявки на участие в таком аукционе которых получили первые три порядковых номера в соответствии с протоколом подведения итогов такого аукциона, вправе отозвать заявку на участие в таком аукционе, направив уведомление об этом оператору электронной площадки, с момента опубликования указанного протокола.
Участник электронного аукциона, который предложил наиболее низкую цену контракта и заявка на участие в таком аукционе которого соответствует требованиям, установленным документацией о нем, признается победителем такого аукциона.
В случае, предусмотренном частью 23 статьи 68 закона №44-ФЗ, победителем электронного аукциона признается его участник, который предложил наиболее высокую цену за право заключения контракта и заявка на участие в таком аукционе которого соответствует требованиям, установленным документацией о таком аукционе.
В течение одного часа с момента размещения на электронной площадке и на официальном сайте протокола подведения итогов электронного аукциона оператор электронной площадки направляет участникам такого аукциона, вторые части заявок которых на участие в нем рассматривались и в отношении заявок которых на участие в таком аукционе принято решение о соответствии или о несоответствии требованиям, установленным документацией о таком аукционе, уведомления о принятых решениях.
В случае, если единой комиссией принято решение о несоответствии требованиям, установленным документацией об электронном аукционе, всех вторых частей заявок на участие в нем или о соответствии указанным требованиям только одной второй части заявки на участие в нем, такой аукцион признается несостоявшимся.

VIII. Заключение контракта по результатам проведения аукциона
19. Срок и порядок заключения контракта
По результатам электронного аукциона контракт заключается с победителем такого аукциона, а в случаях уклонения победителя от заключения контракта, с иным участником такого аукциона, заявка которого на участие в таком аукционе в соответствии со статьей 69 закона №44-ФЗ признана соответствующей требованиям, установленным документацией о таком аукционе.
В течение пяти дней с даты размещения на официальном сайте указанного в части 8 статьи 69 закона №44-ФЗ протокола заказчик размещает на официальном сайте без своей подписи проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, информации о товаре (товарном знаке и (или) конкретных показателях товара), указанной в заявке на участие в таком аукционе его участника, в проект контракта, прилагаемый к документации о таком аукционе.
В течение пяти дней с даты размещения заказчиком на официальном сайте проекта контракта победитель электронного аукциона размещает на официальном сайте проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя аукциона,  
Победитель электронного аукциона, с которым заключается контракт, в случае наличия разногласий по проекту контракта, размещенному в соответствии с абзацем 2 настоящего пункта, размещает на официальном сайте протокол разногласий, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя аукциона. При этом победитель аукциона, с которым заключается контракт, указывает в протоколе разногласий замечания к положениям проекта контракта, не соответствующим извещению о проведении аукциона, документации о нем и своей заявке на участие в аукционе, с указанием соответствующих положений данных документов.
В течение трех рабочих дней с даты размещения победителем электронного аукциона на официальном сайте в соответствии с абзацем 2 настоящего пункта протокола разногласий заказчик рассматривает протокол разногласий и без своей подписи размещает на официальном сайте доработанный проект контракта либо повторно размещает на официальном сайте проект контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя такого аукциона. При этом размещение на официальном сайте заказчиком проекта контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя такого аукциона допускается при условии, что победитель такого аукциона разместил на официальном сайте протокол разногласий в соответствии с абзацем 2 настоящего пункта не позднее чем в течение тринадцати дней с даты размещения на официальном сайте протокола, указанного в части 8 статьи 69 закона №44-ФЗ.
В течение трех рабочих дней с даты размещения заказчиком на официальном сайте документов, предусмотренных частью 5 статьи 70 закона №44-ФЗ, победитель электронного аукциона размещает на официальном сайте проект контракта, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя такого аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица, или предусмотренный частью 4 статьи 70 закона №44-ФЗ протокол разногласий.
В течение трех рабочих дней с даты размещения на официальном сайте проекта контракта, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя электронного аукциона, и предоставления таким победителем обеспечения исполнения контракта заказчик обязан разместить контракт, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, на официальном сайте.
С момента размещения на официальном сайте предусмотренного частью 7 статьи 70 закона №44-ФЗ и подписанного заказчиком контракта он считается заключенным.
Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения на официальном сайте протокола подведения итогов электронного аукциона.
Контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении электронного аукциона и документации о таком аукционе, по цене, предложенной его победителем.
В случае, предусмотренном частью 23 статьи 68 закона №44-ФЗ, контракт заключается только после внесения на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, денежных средств в размере предложенной таким участником цены за право заключения контракта, а также предоставления обеспечения исполнения контракта.
Победитель электронного аукциона признается уклонившимся от заключения контракта в случае, если в сроки, предусмотренные настоящей статьей, он не направил заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, или направил протокол разногласий, предусмотренный частью 4 статьи 70 закона №44-ФЗ, по истечении тринадцати дней с даты размещения на официальном сайте протокола, указанного в части 8 статьи 69 закона №44-ФЗ, или не исполнил требования, предусмотренные статьей 37 закона №44-ФЗ (в случае снижения при проведении такого аукциона цены контракта на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта).
В случае, если победитель электронного аукциона признан уклонившимся от заключения контракта, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта в части, не покрытой суммой обеспечения заявки на участие в аукционе, и заключить контракт с участником такого аукциона, который предложил такую же, как и победитель аукциона, цену контракта или предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после условий, предложенных победителем аукциона. В случае согласия этого участника заключить контракт этот участник признается победителем аукциона и проект контракта, прилагаемый к документации об аукционе, составляется заказчиком путем включения в проект контракта условий его исполнения, предложенных этим участником. Проект контракта должен быть направлен заказчиком этому участнику в срок, не превышающий десяти дней с даты признания победителя аукциона уклонившимся от заключения контракта.
Участник электронного аукциона, признанный победителем аукциона в соответствии с частью 14 статьи 70 закона №44-ФЗ, вправе подписать контракт и передать его заказчику в порядке и в сроки, которые предусмотрены частью 3 статьи 70 закона №44-ФЗ, или отказаться от заключения контракта. Если этот победитель уклонился от заключения контракта, аукцион признается несостоявшимся.
В случае наличия принятых судом или арбитражным судом судебных актов либо возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих подписанию контракта одной из сторон в установленные настоящей статьей сроки, эта сторона обязана уведомить другую сторону о наличии данных судебных актов или данных обстоятельств в течение одного дня. При этом течение установленных настоящей статьей сроков приостанавливается на срок исполнения данных судебных актов или срок действия данных обстоятельств, но не более чем на тридцать дней. В случае отмены, изменения или исполнения данных судебных актов или прекращения действия данных обстоятельств соответствующая сторона обязана уведомить другую сторону об этом не позднее дня, следующего за днем отмены, изменения или исполнения данных судебных актов или прекращения действия данных обстоятельств.

20. Обеспечение исполнения контракта 
Контракт заключается только после предоставления победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт в случае уклонения победителя аукциона от заключения контракта, безотзывной банковской гарантии, или после передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в Информационной карте.
Способ обеспечения исполнения контракта из перечисленных в Информационной карте  определяется участником аукциона самостоятельно. При этом срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.
В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта.
В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.
В случае, если участником закупки, с которым заключается контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение, положения об обеспечении исполнения контракта к такому участнику не применяются.
Денежные средства, переданные заказчику в залог в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются поставщику (подрядчику, исполнителю), с которым заключен контракт, при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по контракту.

21. Антидемпинговые меры
Если при проведении аукциона начальная (максимальная) цена контракта составляет более чем пятнадцать миллионов рублей и участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации опроведении аукциона.
Если при проведении аукциона начальная (максимальная) цена контракта составляет пятнадцать миллионов рублей и менее и участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, указанном в предыдущем абзаце, или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки.
К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая исполнение таким участником в течение одного года до даты подачи заявки на участие в аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение двух лет до даты подачи заявки на участие в аукционе четырех и более контрактов (при этом не менее чем семьдесят пять процентов контрактов должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). В этих случаях цена одного из контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов цены, по которой участником закупки предложено заключить контракт. Информация предоставляется участником закупки при направлении заказчику подписанного проекта контракта. При невыполнении таким участником, признанным победителем аукциона, данного требования или признании комиссией по осуществлению закупок информации, недостоверной контракт с таким участником не заключается и он признается уклонившимся от заключения контракта. В этом случае решение комиссии по осуществлению закупок оформляется протоколом, который размещается на официальном сайте и доводится до сведения всех участников аукциона не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола.
Обеспечение предоставляется участником закупки, с которым заключается контракт, до его заключения. Участник закупки, не выполнивший данного требования, признается уклонившимся от заключения контракта. В этом случае уклонение участника закупки от заключения контракта оформляется протоколом, который размещается на официальном сайте и доводится до сведения всех участников закупки не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

22. Банковское сопровождение контрактов
Правительство Российской Федерации устанавливает порядок осуществления банковского сопровождения контрактов, включающий в себя в том числе требования к банкам и порядку их отбора, условия договоров, заключаемых с банком, а также требования к содержанию формируемых банками отчетов.
Правительство Российской Федерации, высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации, местная администрация определяют случаи осуществления банковского сопровождения контрактов, предметом которых являются поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг соответственно для федеральных нужд, нужд субъекта Российской Федерации, муниципальных нужд, в форме нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, нормативных правовых актов высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, муниципальных правовых актов.
Осуществление расчетов в ходе исполнения контракта, сопровождаемого банком, отражается на счетах, которые открываются в указанном банке.

23. Обязанность заказчика отказаться от заключения контракта
Заказчик обязан отказаться от заключения контракта с победителем аукциона, либо при уклонении победителя аукциона от заключения контракта с участником аукциона, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта:
1) проведения ликвидации участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
2) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
3) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений;
4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;
5) наличия у указанных лиц задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что указанные лица не обжалуют наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
6) не соответствие участника требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки (если такие требования были установлены в Информационной карте);
7) наличия информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица (в соответствии с частью 1.1 Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ) в реестре недобросовестных поставщиков, (если такие требования были установлены в настоящей документации);
8) наличия у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также применения в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
9) отсутствия обладания участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;
10) несоответствия требованиям, установленным Правительством Российской Федерации к участникам закупок отдельных видов товаров, работ, услуг путем проведения аукциона в соответствии с частью 2 статьи 31 закона №44-ФЗ.

24. Расторжение контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта.
Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством при условии, если это было предусмотрено в проекте контракта.
Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.
Если заказчиком проведена экспертиза поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта может быть принято заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.
Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия указанного решения, размещается на официальном сайте и направляется поставщику (подрядчику, Подрядчику) по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу поставщика (подрядчика, исполнителя), указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику (подрядчику, Подрядчику). Выполнение заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении поставщику (подрядчику, Подрядчику) указанного уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии поставщика (подрядчика, исполнителя) по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта на официальном сайте.
Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.
Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления поставщика (подрядчика, исполнителя) о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.
Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что поставщик (подрядчик, исполнитель) не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя).
Информация о поставщике (подрядчике, исполнителе), с которым контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта, включается в установленном законом №44-ФЗ порядке в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
В случае расторжения контракта в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта заказчик вправе осуществить закупку товара, работы, услуги, поставка, выполнение, оказание которых являлись предметом расторгнутого контракта, в соответствии с положениями пункта 6 части 2 статьи 83 закона №44-ФЗ.
Если до расторжения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) частично исполнил обязательства, предусмотренные контрактом, при заключении нового контракта количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги должны быть уменьшены с учетом количества поставленного товара, объема выполненной работы или оказанной услуги по расторгнутому контракту. При этом цена контракта, заключаемого в соответствии с положениями пункта 6 части 2 статьи 83 закона №44-ФЗ, должна быть уменьшена пропорционально количеству поставленного товара, объему выполненной работы или оказанной услуги.
Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством, если в контракте было предусмотрено право заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.
Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу заказчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении заказчику. Выполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований настоящей части считается надлежащим уведомлением заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) подтверждения о вручении заказчику указанного уведомления.
Решение поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.
Поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранены нарушения условий контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.
При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.
Информация об изменении контракта или о расторжении контракта, за исключением сведений, составляющих государственную тайну, размещается заказчиком на официальном сайте в течение одного рабочего дня, следующего за датой изменения контракта или расторжения контракта.

25. Включение в реестр недобросовестных поставщиков
В реестр недобросовестных поставщиков включается информация об участниках закупок, уклонившихся от заключения контрактов, а также о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), с которыми контракты расторгнуты по решению суда или в случае одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта в связи с существенным нарушением ими условий контрактов.

26. Право заказчика на изменения существенных условий контракта при его исполнении
Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:
Если возможность изменения условий контракта была предусмотрена документацией о закупке и контрактом:
- при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта.
- если по предложению заказчика в ходе исполнения контракта увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.
Если цена заключенного для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации на срок не менее чем три года контракта составляет или превышает размер цены, установленный Правительством Российской Федерации, и исполнение указанного контракта по независящим от сторон контракта обстоятельствам без изменения его условий невозможно, данные условия могут быть изменены на основании решения высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации.
Если цена заключенного для обеспечения муниципальных нужд на срок не менее одного года контракта составляет или превышает размер цены, установленный Правительством Российской Федерации, и исполнение указанного контракта по независящим от сторон контракта обстоятельствам без изменения его условий невозможно, указанные условия могут быть изменены на основании решения местной администрации.
Изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых государством цен (тарифов) на товары, работы, услуги.
В случае уменьшения казенному учреждению как получателю бюджетных средств главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения казенным учреждением бюджетных обязательств, вытекающих из заключенных им контрактов казенное учреждение обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных контрактом. Сокращение количества товара, объема работы или услуги при уменьшении цены контракта осуществляется в соответствии с методикой, утвержденной Правительством Российской Федерации.

27. Право на обжалование 
Положения настоящей документации об электронном аукционе, решения, принятые комиссией при проведении аукциона, могут быть обжалованы участниками закупок в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
Для образца

Главе администрации Олонецкого городского поселения
Ю.И.Минину

Согласие на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг
_______________________________________________________________________ 
[указать наименование объекта закупки]

«___»________________20___ г.

Изучив извещение № ________ от ____________ о проведении аукциона в электронной форме и документацию об указанном аукционе, заявляем о согласии ____________________________________________________________________________________________,
(поставить товары, выполнить работы, оказать услуги)
соответствующие требованиям документации об указанном аукционе, на условиях, предусмотренных документацией об аукционе.
Для образца

Сведения о качестве, характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара и иные сведения о товаре используемого при выполнении работ, оказании услуг, представление которых предусмотрено документацией об аукционе

на выполнение работ по замене опор уличного освещения в г. Олонце: пл. Гагарина, ул. 30-летия Победы, ул. Карла Маркса, ул. Пролетарская, ул. Пушкина, ул. Свирских дивизий, ул. Свободы.

Предложение участника закупки	
№
п/п	Ссылка на номер разделов и пункты сметы (Часть 3 Описание объекта закупки)	Подробное описание характеристик применяемых материалов (комплектующих и оборудованию), используемых участником при выполнении работ	Полное наименование (товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), предлагаемых материалов (комплектующих и оборудования)	Страна происхождения предлагаемого для использования материала 
(комплектующих, оборудования)	
1	2	3	4	5	
1.					
2.					
3.					
Инструкция по заполнению: 
1. В случае если предлагаемые участником материалы (комплектующие и оборудование), по которым указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения содержащиеся в Описании объекта закупки, соответствуют (идентичны) требованиям заказчика, изложенным в описании объекта закупки, участник в графе 2 формы указывает соответствующий номер разделов и пункты локальной ресурсной сметы №1, в графе 3 формы указывает следующее «Работы будут выполнены в соответствии со всеми требованиями, указанными в Описании объекта закупки, с использованием материалов (комплектующих и оборудования), указанных в описании объекта закупки». Графы 1 и 4,5 в этом случае участником не заполняются.
А также в графе 2 указываются номер разделов и пункты локальной ресурсной сметы №1, по которым в Описании объекта закупки установлены требования к характеристикам используемого товара при отсутствии в Технической части указания на товарный знак используемого товара, в графе 3 формы участником должны быть указаны конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным аукционной документацией, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения.
2. В случае если участник предлагает использовать при выполнении работ отличные от поименованных в описании объекта закупки материалы (комплектующие и оборудование), а также в случае отсутствия в описании объекта закупки указания на товарный знак используемого товара, знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения, в графе 3 формы участником должны быть указаны конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным аукционной документацией, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения.

Для образца

Декларация 
о соответствии участника аукциона
установленным требованиям

Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении__________________________________________________________________________________:   
(наименование организации, ф.и.о. индивидуального предпринимателя, физического лица-участника аукциона)
не проводится ликвидация и отсутствует решение арбитражного суда о признании несостоятельным (банкротом) и не открыто конкурсное производство;
не приостановлена деятельность в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в аукционе;
отсутствует недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации или за прошедший календарный год, размер сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя, по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах не превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период и в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято;  
 отсутствует у участника аукциона физического лица либо  руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица судимость за преступления в сфере экономики, а также неприменено в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с  объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 
	отсутствует конфликт интересов с заказчиком;  
обладает исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности. (Указывается если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма).

Руководитель участника аукциона 
(уполномоченный представитель) 	_________________        ________________________ 
м.п.                                                          (подпись)                                                    (Ф.И.О.)  

Рекомендуемая форма

АНКЕТА УЧАСТНИКА 
Наименование	Сведения об участнике закупки	
Физическое лицо; 
Индивидуальный предприниматель 
(предприниматель без образования юридического лица)	
Фамилия, имя, отчество		
Паспортные данные		
Сведения о месте жительства / регистрации		
Идентификационный номер налогоплательщика участника аукциона.		
Юридическое лицо	
Наименование, фирменное наименование (при наличии)		
Сведения об организационно-правовой форме		
Сведения о месте нахождения		
Почтовый адрес		
Идентификационный номер налогоплательщика участника аукциона		
Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителя (ей)		

		
Идентификационные номера налогоплательщиков членов коллегиального исполнительного органа		

		
Идентификационный номер налогоплательщика лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа		

Информационная карта аукциона
Нижеследующие конкретные условия проведения аукциона — Информационная карта аукциона — являются неотъемлемой частью настоящей документации об аукционе и дополнением к инструкции по подготовке заявок на участие в аукционе.
В случае противоречия между положениями инструкции по подготовке заявок на участие в аукционе и положениями Информационной карты аукциона последние имеют преобладающую силу.

№ п/п	Наименование	Информация
	
1	Наименование объекта закупки:	выполнение работ по замене опор уличного освещения в г. Олонце: пл. Гагарина, ул. 30-летия Победы, ул. Карла Маркса, ул. Пролетарская, ул. Пушкина, ул. Свирских дивизий, ул. Свободы.	
Информация о заказчике	
	Наименование заказчика:
Место нахождения, почтовый адрес:
Адрес электронной почты:
Контактная информация:
Ответственное должностное
лицо:
	Администрация Олонецкого городского поселения
Место нахождения: 186000, Республика Карелия, Олонецкий национальный муниципальный район, г. Олонец, ул. Свирских дивизий, д. 1
Почтовый адрес: 186000, Республика Карелия, Олонецкий национальный муниципальный район, г. Олонец, ул. Свирских дивизий, д. 1
Тел./факс (881436) 4-34-62, 4-14-90
Адрес электронной почты: adm-olon@yandex.ru 
Контактное лицо: Калашникова Татьяна Анатольевна	
3	Источник финансирования:	Средства иных межбюджетных трансфертов передаваемых из бюджета Республики Карелия в бюджет Олонецкого городского поселения на подготовку к проведению Дня Республики Карелия.  Бюджет  Олонецкого городского поселения. 	
6	Адрес электронной торговой площадки в сети Интернет:	Электронная торговая площадка ЗАО «Сбербанк - ACT»
http://www.sberbank-ast.ru	
7	Язык заявки на участие в аукционе:	Русский	
8	Валюта заявки на участие в аукционе:	Российский рубль	
9	Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации:	Не установлен	
10	Начальная (максимальная) цена контракта:	3 213 833,00 руб.  	
11	Описание объекта закупки:	Согласно техническому заданию (Приложение № 1 к документации об электронном аукционе).	
12	Требования к содержанию и  составу заявки на участие в электронном аукционе:	Необходимые документы указаны в пункте 10 аукционной документации.	
13	Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе:	до 09 часов 00 минут (местное время) 07.10.2016 г.	
14	Порядок, дата и время предоставления разъяснений положений документации об аукционе:	В соответствии с п. 7 инструкции участникам закупки.
С 21.09.2016 г. по 03.10.2016 г. 	
15	Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме:	Обеспечение заявки на участие в аукционе в электронной форме установлено в размере 1% начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 32138,33 (тридцать две тысячи сто тридцать восемь) рублей 33 копейки.
Обеспечение заявки на участие в аукционе в электронной форме может предоставляться участником закупки только путем внесения денежных средств.
Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в закупке регламентируется статьей 44 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».	
16	Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе:	07.10.2016 г.	
17	Требования к участникам закупки:	Установлены в п. 5 аукционной документации, в т.ч.: отсутствие участника закупки  в предусмотренном Федеральным законом №44 – ФЗ реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица.	
18	Дата проведения аукциона:	10.10.2016г.	
19	Обеспечение исполнения контракта:	5 % от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 160691, 65 (сто шестьдесят тысяч шестьсот девяносто один) рубль 65 копеек.
Способ обеспечения исполнения контракта определяется Подрядчиком, с которым заключается Контракт, самостоятельно.
Контракт с победителем может быть заключен только после предоставления документа, подтверждающего обеспечение исполнения Контракта.
Порядок внесения обеспечения:
Срок действия безотзывной банковской гарантии,  выданной банком, должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.   
Платежные реквизиты для перечисления денежных средств для обеспечения исполнения контракта:     
Получатель: Администрация Олонецкого городского поселения
Республика Карелия, г. Олонец, ул. Свирских дивизий, д. 1
ИНН 1014010032
КПП 101401001
УФК по Республика Карелия (Администрация Олонецкого городского поселения)  л/с 05063009650
р/с 40204810400000000074
БИК 048602001
Отделение - НБ Республика Карелия г. Петрозаводск
Назначение платежа: обеспечение исполнения контракта «выполнение работ по замене опор уличного освещения в г. Олонце: пл. Гагарина, ул. 30-летия Победы, ул. Карла Маркса, ул. Пролетарская, ул. Пушкина, ул. Свирских дивизий, ул. Свободы» 
(Извещение № ___________).	
20	Обоснование начальной цены контракта:	НМЦК сформирована проектно-сметным методом в соответствии с ч.9 ст.22 Федерального закона №44-ФЗ на локальных ресурсных сметных расчетах.	
21	Возможность стороны контракта принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта:	предусмотрена	
22	Возможность заказчика изменить условия контракта:	При заключении и исполнении контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьей 34 и статьей 95 ФЗ №44.
При этом, с учетом положений ст. ст. 34, 95 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013г., по предложению Заказчика возможно изменение объемов работ в сторону уменьшения, либо увеличения, но не более чем на 10 (десять) процентов. По соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства РФ цены Контракта пропорционально дополнительному объему работы исходя из установленной в Контракте цены работы, но не более чем на  десять процентов цены Контракта.	
23	Ограничения участия в определении поставщика:	Участниками аукциона в электронной форме могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации в целях реализации требований части 1 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; и компаний, находящихся под юрисдикцией Турецкой Республики, а также организацией, контролируемой гражданами Турецкой Республики и (или) организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики.	
24	Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы в отношении предлагаемой цены контракта:	Не установлены	
25	Преимущества организациям инвалидов в отношении предлагаемой цены контракта:	Не установлены	
26	Контрактный  управляющий, ответственный за заключение контракта:	Калашникова Татьяна Анатольевна, телефон 
8(81436) 4-14-90, 4-34-62	

 УТВЕРЖДАЮ:
Глава Олонецкого городского поселения

________________________Ю.И. Минин

 «20» сентября 2016 г.

Приложение 1
К аукционной документации 
по проведению аукциона в электронной форме 
на право заключения муниципального контракта 
на выполнение работ по 
замене опор уличного освещения в 
г. Олонце: пл. Гагарина, ул. 30-летия Победы, 
ул. Карла Маркса, ул. Пролетарская, 
ул. Пушкина, ул. Свирских дивизий, ул. Свободы

Техническое задание
На выполнение работ по замене опор уличного освещения в г. Олонце: пл. Гагарина, ул. 30-летия Победы, ул. Карла Маркса, ул. Пролетарская, ул. Пушкина, ул. Свирских дивизий, ул. Свободы.

Наименование объекта: выполнение работ по замене опор уличного освещения в г. Олонце: пл. Гагарина, ул. 30-летия Победы, ул. Карла Маркса, ул. Пролетарская, ул. Пушкина, ул. Свирских дивизий, ул. Свободы.
Начало и окончание выполнения работ: начало выполнения работ: с момента получения письменного разрешения Заказчика на начало производства работ; окончание выполнения работ: в течение 30 (Тридцати) дней с момента заключения контракта.

Объем выполняемых работ: В соответствии с локальными ресурсными сметными расчетами. 

Таблица 1. Набор работ, подлежащих выполнению
№ п/п	№ локальной сметы	Наименование сметы	Примечание	
1.	ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА №1	Замена опор уличного освещения в г. Олонце: пл. Гагарина, ул. 30-летия Победы, ул. Карла Маркса, ул. Пролетарская, ул. Пушкина, ул. Свирских дивизий, ул. Свободы 	полностью	

Требования к выполнению работ:
1.	Качество и безопасность выполненных работ, материалов (комплектующих и оборудования), используемых при выполнении работ, должно соответствовать требованиям строительных норм и правил (СНиП, ГОСТ, СанПиН) и других действующих нормативных документов, в том числе: 
- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) статья 721 от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ (ред. от 29.06.2015);
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (редакция, действующая с 10 января 2016 года) 
- Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" (с изменениями на 30 декабря 2015 года)  
- Федеральный закон от 27.12.2002 №184-ФЗ "О техническом регулировании" (с изменениями на 28 ноября 2015 года)
- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». (с изменениями на 13 июля 2015 года)
- Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (с изм. и доп., вступ. в силу с 28.11.2015);
- СП 48.13330.2011. Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004"
- СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения (с Изменением N 1);
- СНиП 3.05.08-85 «Электрические устройства»;
- СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение»;
- ПУЭ «Правила устройства электроустановок (2004)»;
- СО 153-34.20.501-2003 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (ПТЭ)»;
- ПОТ РМ-016-2001(РД 153-34.0-03.150-00) «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок»;
- СО 34.45-51.300-97 (РД 34.45-51.300-97)Объем и нормы испытаний электрооборудования»;
- СО 34.35.613-00 (РД 153-34.0-35.613-00); 
- «Правила технического обслуживания устройств релейной защиты и электроавтоматики электрических сетей 0,4-34 кВ»;
- СО 34.0-35.648-2001 (РД 153-34.0-35.648-2001) «Рекомендации по модернизации, реконструкции и замене длительно эксплуатирующихся устройств релейной защиты и электроавтоматики энергосистем»;
2.	В случае повреждения во время проведения работ сетей электроснабжения, связи, пожарной сигнализации, охраны, отопления, водопровода, канализации, ущерб, причинённый третьим лицам, Подрядчик устраняет за свой счет.
3.	По окончанию работ на материалы, используемые при выполнении работ, Подрядчик должен предоставить сертификаты соответствия, сертификаты пожарной безопасности.
4.	Устанавливаемое оборудование, конструкции, изделия и материалы должны отвечать требованиям стандартов и техническим условиям, иметь сертификаты (паспорта) соответствия безопасности или иные аналогичные документы, в случае если это установлено законодательством, быть новыми (не бывшими в эксплуатации (в использовании)).
5.	Все работы должны вестись в строгом соответствии с нормами производственной, пожарной, санитарной, экологической безопасности, безопасности дорожного движения, а также иных мер безопасности, предусмотренных законодательством РФ.
6.	Срок гарантии качества работ устанавливается 24 месяца с даты подписания сторонами акта о приемке всех выполненных работ, за исключением случаев преднамеренного повреждения результатов работ со стороны третьих лиц, объем гарантии – 100%. Срок и объем гарантии на установленное оборудование, изделия и используемые материалы – согласно гарантии изготовителя, но не менее 24 месяцев с даты подписания сторонами акта о приемке всех выполненных  работ, за исключением случаев преднамеренного повреждения результатов работ со стороны третьих лиц, объем гарантии – 100%. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение работ его субподрядчиками.
7.	Подрядчик гарантирует, что качество материалов и комплектующих изделий, конструкций и систем, применяемых им (в том числе субподрядчиками) для выполнения работ, будут соответствовать спецификациям, указанным в настоящем Техническом задании, государственным стандартам и техническим условиям Российской Федерации, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество, включая радиационную безопасность, в случае если это установлено законодательством.
8.	Подрядчик будет проводить совместно с Заказчиком периодические испытания, проверки выполненных работ и качество используемых при выполнении работ оборудования, изделий, материалов и конструкций. Заказчик при необходимости будет привлекать для проведения испытаний и проверок сторонние организации, имеющие соответствующие разрешительные документы и сертификаты. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение работ по контракту его субподрядчиками.
9.	Подрядчик устранит недоделки и дефекты, выявленные в процессе приемки работ и гарантийной эксплуатации, за свой счет, если они возникнут по вине Подрядчика.
10.	На Подрядчике лежит ответственность за обеспечение сохранности используемых им материалов, оборудования, конструкций, комплектующих изделий, материалов, техники и риск их случайной утраты и случайного повреждения до момента подписания Заказчиком акта приемки всех выполненных работ по контракту. В случае нанесения повреждений имуществу, принадлежащему Заказчику (повреждение электропроводки, и т.д.) при проведении работ Подрядчиком, восстановительные работы проводятся полностью за счет средств Подрядчика, не включенных в стоимость контракта.
11.	Подрядчик обязуется содержать объект и прилегающие к нему участки, свободными от ремонтных и строительных отходов, накапливаемых в результате выполнения работ и обеспечить их своевременный вывоз, а также уборку территории объекта, на которой выполняются работы.
12.	Подрядчик вывезет до дня подписания акта приемки всех выполненных работ по контракту принадлежащие ему машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, материалы, изделия, конструкции.
13.	Подрядчик осуществит в процессе производства работ систематическую, а по завершении работ (до направления Заказчику акта приемки всех выполненных работ по контракту) окончательную уборку объекта (места выполнения работ) от отходов по результатам выполнения работ. Погрузка и вывоз отходов (строительного мусора и прочего) осуществляется силами Подрядчика и за его счет.
14.	Подрядчик осуществит мероприятия по противопожарной безопасности и технике безопасности при работе в условиях населенного пункта.
15.	Подрядчик выполнит в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные контрактом.

Перечень объемов работ:

№ п/п	Наименование работ, ед. из.	Объем работ	
1.	Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных цельных стоек, опора	112	
2.	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ, 1000 м	7,695	
3.	Установка светильников, светильник	149	
4.	Демонтировать существующие ВЛ 0,4 кВ, 1000 м	7,2	
Требования к материалам, используемых при выполнении работ	
№ п/п	Наименование товара, 	Сведения о качественных и  технических характеристиках товара, показатели, позволяющие определить соответствие используемых при выполнении работ товаров, установленным заказчиком требованиям, максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться.	
1.	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-4	Диапазон температур эксплуатации от -60... до +50
Коэффициент линейного расширения алюминиевого сплава не более - 23*10⁻⁶ 1/°С
Модуль  упругости токопроводящей жилы не менее - 62500 Н/мм²
Прочность при растяжении проволок из алюминиевого сплава не менее - 295 Н/мм² Относительное удлинение при разрыве не менее - 4%
Удельное объемное сопротивление изоляции и защитной изоляции при длительно допустимой температуре нагрева токопроводящих жил должно быть не менее - 1х10¹² Ом*см
Подвеска проводов в воздушных линиях электропередачи должна соответствовать требованиям "Правила устройства электроустановок"	
2.	Силовой кабель с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного ластиката пониженной горючести. ВВГнг 2х1,5	ПВХ пластикат, для кабелей с индексом «нг (А)-LS» - ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности с низким газо- и дымовыделением. Изолированные жилы имеют отличительную расцветку. электрическое сопротивление изоляции жил при 20°С, МОм/км, не менее - 12; Диапазон рабочих температур - от -50˚С до +50˚С., длительно допустимая температура нагрева жил при эксплуатации  не более+70˚С. Срок службы - не менее 30 лет.	
3.	

Светильник светодиодный уличный
	Материал корпуса – алюминиевый сплав, покрытый порошковой краской. Материал рассеивателя – термостойкое стекло, источник света светодиоды EPISTAR SMD5730, цветовая температура не менее 6500 К, угол освещения не менее 100 0 , индекс цветопередачи – RA > 75, входное напряжение/частота – не менее 85-265 В/50Гц, степень влагозащищенности не ниже – IP 65, коэффициент мощности – cos > 0,95, температура эксплуатации от -45˚С до +50˚С. Срок службы светодиодов - не менее 50000 часов. Срок службы - не менее 5 лет.	
4. 	Лесоматериалы круглые для линий связи	Сосна, лиственница, кедр, ель, пихта. Сорт -2; 3. Толщина 20 – 24 см, длина не менее 9,5 м. ГОСТ 9463-80 «Лесоматериалы круглые хвойных пород», пропитка в соответствии с ГОСТ 20022.0-93 «Защита древесины. Параметры защищенности» не менее 85%.	
5. 	Зажим поддерживающий	Материал жилы – алюминий, напряжение В1000, температура эксплуатации от -50˚С до +50˚С, устойчивость к ультрафиолету, Гарантийный срок  - не менее 60 месяцев.	
6.	

Держатель для РКУ
	Материал – сталь оцинкованная, 
Размеры: 
А – не менее1000 мм;
Б - не менее 1200 мм;
В - 300 + 20 мм;
Г – 4 отверстия d > 10.5 мм;
Д - 40 + 10 мм;
Е – труба d > 48 мм;
Ж - 300 + 10 мм;
З - 90 + 10 мм.
	
7. 	Зажим анкерный (СИП) SO157.1	Сечение несущего троса 2X16-25 мм2, диаметр несущего троса 7,0 - 9,0 мм, МРН 6 (2x25 мм2) кН.	
8.	Зажим анкерный (СИП) SO158.1	Сечение несущего троса 4X16-25 мм2, диаметр несущего троса 7,0 - 9,0 мм, МРН 8,75 (4x25 мм2) кН.	
7. 	Выключатели автоматические  ВА47-100 3P 63А	Номинальный ток до 125А. ПКС 10000 А. Сечение подключаемого провода, мм 2 от 1 до 35. Автоматическая доводка рукоятки управления (эффект подпружинивания). Имеет профильные углубления, что способствует естественной вентиляции для обеспечения охлаждения. Наличие индикаторного окошка состояния контактов. Скругленные клеммы с насечками для надежного соединения с проводниками. Сечение подключаемого провода до 35 мм2. Гарантийные обязательства составляют не менее 5 лет.	

Требования по безопасности проведения работ
Перед началом работ подрядчик обязан получить согласования у всех заинтересованных инженерных служб города, обязан составить  схему организации движения  и ограждения места производства работ.
Перед началом работ должна быть проведена проверка сертификатов качества, паспортов на поступившие изделия и материалы, в которых указываются наименование материала, номер партии и количество материала,  дата изготовления, и  их комплектность. 
При выполнении работ Подрядчик должен соблюдать требования безопасности труда. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений. 
Во время выполнения подрядных работ, обеспечить безопасность людей (прохожих) и  рабочих. Ответственность за соблюдение требований по безопасности труда при проведении работ  до полной сдачи объекта  несет Подрядчик.

УТВЕРЖДАЮ:
Глава Олонецкого городского поселения

________________________Ю.И. Минин

 « 20 » сентября 2016 г.

Проект контракта

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № ____

На выполнение работ по замене опор уличного освещения в г. Олонце: пл. Гагарина, ул. 30-летия Победы, ул. Карла Маркса, ул. Пролетарская, ул. Пушкина, ул. Свирских дивизий, ул. Свободы.

г. Олонец                                                                                                              «___»_________2016 г.

Администрация Олонецкого городского поселения, в дальнейшем именуемая «Заказчик», в лице Главы администрации Минина Юрия Ивановича, действующего на основании Устава Олонецкого городского поселения, с другой стороны, именуемые  в дальнейшем  Стороны,  на основании протокола подведения итогов электронного аукциона № ____________ от «___ »__________2016 г.  заседания   единой  комиссии заключили  настоящий контракт о нижеследующем:   

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Подрядчик обязуется на свой риск собственным оборудованием и своими силами выполнить работы по замене опор уличного освещения в г. Олонце: пл. Гагарина, ул. 30-летия Победы, ул. Карла Маркса, ул. Пролетарская, ул. Пушкина, ул. Свирских дивизий, ул. Свободы,  в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1), которое является неотъемлемой частью муниципального контракта, а Заказчик обязуется принять работы и оплатить их стоимость в соответствии с условиями настоящего Контракта.
1.2. Объем работ, содержание и иные требования, предъявляемые к работе, выполняемой Подрядчиком, содержатся в настоящем контракте, техническом задании, которое является приложением к настоящему контракту. 
1.3.Перед началом работ Подрядчик обязан получить согласования в администрации Олонецкого городского поселения, а так же у всех заинтересованных инженерных служб.
1.3.1.Работы должны выполняться в соответствии  СниП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», соблюдением действующих правил техники безопасности, противопожарных мероприятий, законодательства по охране труда на участках работы, правил охраны окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время проведения работ. Соблюдение охраны труда и техники безопасности при выполнении работ, обеспечения чистоты и порядка на месте проведения работ. 
1.4. Срок выполнения работ: начало выполнения работ: с момента получения письменного разрешения Заказчика на начало производства работ; окончание выполнения работ: в течение 30 (тридцать) дней с момента заключения контракта.
1.5. Источник финансирования: Финансирование по настоящему контракту осуществляется Заказчиком за счет средств иных межбюджетных трансфертов передаваемых из бюджета Республики Карелия в бюджет Олонецкого городского поселения на подготовку к проведению Дня Республики Карелия, бюджет Олонецкого городского поселения. 
1.6. Место выполнения работ:  в г. Олонце, ул. 30-летия Победы, ул. Карла Маркса, ул. Пушкина, ул. Красноармейская, ул. Ленина, ул. Полевая.
1.7. Код бюджетной  классификации: 015 0409 1540244060 244.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1.Работы оплачиваются Заказчиком  в строгом  соответствии  с объемами выделенных бюджетных ассигнований.
2.2. Цена контракта является твердой, определена на весь срок исполнения контракта и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных ст. 95 Федерального закона о контрактной системе, в том числе в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств, лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных контрактом.
2.3.Цена настоящего контракта составляет ________________________________, в том числе НДС).
Цена контракта включает в себя все затраты, связанные с исполнением муниципального контракта, стоимость материалов и оборудования, страхование, расходы по доставке и транспортировке, налоги, сборы, пошлины.
2.4.  Форма оплаты – безналичный расчет. Оплата осуществляется после выполнения работ, за фактически выполненные работы, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика на основании Актов о приемке выполненных работ КС-2, справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, с даты подписания Заказчиком документов о приемке выполненных работ, в срок до 31.12.2016 г., по мере поступления денежных средств из бюджета Олонецкого городского поселения. Авансовый платёж не предусмотрен.
2.5. В случае, если контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя, сумма, подлежащая уплате физическому лицу уменьшается, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.

3. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН
3.1. Заказчик обязан:
3.1.1. Оплатить выполненную Подрядчиком работу в порядке, предусмотренном настоящим контрактом.                                                                                                                                                            3.1.2. Не производить Подрядчику оплату работ, которые не подтверждены  Актами о приемке выполненных работ,  справками о стоимости выполненных  работ и затрат, оформленных  в порядке предусмотренном разделом  «4» настоящего контракта.                                             
3.1.3. Принять окончательный результат  выполненных работ, в течение 5 (пяти) рабочих дней, с  даты письменного уведомления  Подрядчиком об окончании работ, предусмотренном  настоящим контрактом  порядке, установленном  разделом «4» настоящего контракта.
3.2. Заказчик имеет право: 
3.2.1. В любое время,   не вмешиваясь  в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика, контролировать ход, качество выполняемых работ, соблюдения сроков, представленных Подрядчиком материалов и т.д., путем проведения выездных проверок сотрудниками Заказчика, составления  акта о выявленных недостатках в работах и иными методами, не оговоренными в контракте, но не запрещенными действующим законодательством.                                                                                                                    
3.2.2. В письменном и устном виде давать указания Подрядчику  об устранение выявленных в ходе проверок недостатках   их работ.
3.2.3. Отказаться от принятия результатов работы Подрядчика и потребовать возмещение убытков в полном объеме:
- в случае существенных неустранимых недостатков в работе Подрядчика;                                      
- в  случае существенных недостатков, которые не были безвозмездно устранены за 3 (три) календарных дня с момента предъявления  требований к Подрядчику об их устранении;                                                                                                                                                -  не исполнения Подрядчиком существенных условий контракта, в том числе изменения Подрядчиком  объема, состава работ, цены контракта, срока выполнения работ и т.д.;
- по другим основаниям, прямо предусмотренным в действующем законодательстве РФ. 
3.2.4. В течение суток предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством результата работы после приемки выполненных работ, указанных в контракте, техническом задании.
3.3. Подрядчик обязан:
3.3.1. Приступить к выполнению работ с момента получения письменного разрешения Заказчика на начало производства работ и выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим контрактом. 
3.3.2. Обеспечить выполнение работ в полном соответствии с требованиями СНиП, а также обеспечить качество выполнения работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями, а также стандартами, установленными действующим законодательством РФ.                                                 
3.3.3. При осуществлении работ  соблюдать требования закона и иных нормативных актов об охране окружающей среды, санитарии и выполнять необходимые мероприятия  по технике безопасности и охране окружающей среды, а также соблюдения норм пожарной и электробезопасности.                                                                                                      
3.3.4. Бережно относиться  к имуществу и нести полную ответственность за сохранность  материалов и другого имущества на объекте, за исключением повреждений, прошедших по вине третьих лиц.
3.3.5. Исполнять полученные в ходе исполнения настоящего контракта  письменные и устные указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям контракта.  
3.3.6. Согласовывать с Заказчиком все изменения  в  технологии производства работ с составлением соответствующего акта.
3.3.7. В период проведения работ, за свой счет  и своими силами, в течение  3 (трех) суток  устранить выявленные Заказчиком недостатки (дефекты)  работ.
3.3.8. Вести «Журнал учета выполненных работ» и иную первичную учетную документацию по учету работ, предусмотренную действующим законодательством РФ.     
3.3.9. Сдать работы Заказчику в состоянии, соответствующем условиям настоящего контракта.
3.3.10. По  окончании  работ, подтвердить качество выполненных  работ, предоставив Заказчику Акты  о приемки выполненных работ,  справки о стоимости выполненных  работ   и затрат, оформленного  в порядке предусмотренном разделом  «4» настоящего контракта.   
3.3.11. В течение  суток в письменной форме предупредить Заказчика о приостановлении работ в связи с обнаружением каких-либо, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатам выполняемой работы, либо создают невозможность ее завершения в срок.
3.3.12. В случае отказа от подписания Заказчиком акта  приема-передачи результата  выполненных работ и составления  Заказчиком акта устранения недостатков (дефектов) выполненных работ - устранить выявленные недостатки  (дефекты) за свой счёт,  в течение установленного Заказчиком срока  со дня получения акта устранения недостатков (дефектов).
3.3.13. Нести ответственность в полном объеме  за  неисполнение  всех существенных условий контракта и в бесспорном порядке возмещать Заказчику все убытки, понесенные вследствие  неисполнения условий  настоящего  муниципального контракта, в том числе, возникновение и ликвидация последствий аварийных и чрезвычайных ситуаций, а также все расходы Заказчика по восстановлению своего нарушенного права.
3.3.14. Подрядчик не имеет права производить уступку права требования по настоящему контракту третьему лицу.
3.4. Подрядчик имеет право:
3.4.1. Получить оплату выполненных  работ  в размере  и порядке, которые предусмотрены  настоящим контрактом.
4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
4.1. Подрядчик обязан в письменной форме известить Заказчика о выполнении работ не позднее  3 дней.
4.2. Сдача результатов работ Подрядчиком и приёмка его Заказчиком производятся в соответствии с  законодательством РФ и оформляется, Актами о приемки выполненных работ по форме №КС-2 с приложение сертификатов на материалы,  справками о стоимости выполненных  работ   и затрат  по форме № КС-3. 
4.3. Заказчик имеет право отказаться от принятия результатов работы Подрядчика, подписания акта  выполненных работ и потребовать возмещение убытков в полном объеме по основаниям указанным в п.п.3.2.3. настоящего контракта. При  отказе от подписания акта  выполненных работ, Заказчик делает в нем отметку об этом  с указанием  причин, недостатков (в случае их обнаружения), а также сроков и порядка их устранения и составляет акт устранения недостатков (дефектов). 
4.4. Подрядчик обязан в течение установленного Заказчиком срока  со дня получения акта устранения недостатков (дефектов) устранить выявленные недостатки за свой счёт. 
4.5. Работа считается  окончательно  принятой и выполненной с момента:
 - предоставления Заказчику, оформленных и подписанных (утвержденных), в соответствии с законодательством РФ Актов о приемки выполненных работ по форме №КС-2 с приложением исполнительной съемки и сертификатов на материалы, справок о стоимости выполненных  работ и затрат по форме № КС-3;
-  подписания обеими Сторонами (после выполнения всех мероприятий связанных с устранением недостатков) -  составленного Заказчиком при приеме работ акта устранения недостатков (дефектов).
 4.6. Заказчик   вправе предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством результата работы,  если оно было выявлено в разумный срок,  после приемки выполненных работ, указанных в контракте. 
4.7. Датой выполнения работ считается дата подписания Сторонами акта приемки или устранения недостатков (дефектов).
5. ГАРАНТИИ

5.1.	Подрядчик гарантирует:
5.1.1.	Выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего контракта.
5.1.2.	Качество   выполнения всех  работ  в соответствии техническим заданием и  действующими нормами предусмотренные для данных видов работ.
5.1.3. Гарантии качества распространяются на все оборудование, конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по настоящему Контракту.
5.1.4.	Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.
5.2.Гарантийный срок:
5.2.1. Гарантийный срок на сохранение нормального качества работ, обеспечивающего нормальную эксплуатацию элементов внутриквартального благоустройства (асфальтобетонного покрытия), на которых проводились работы, устанавливается  три года с даты окончательной приемки выполненных работ. Если  в   период   гарантийной  эксплуатации  обнаружатся   дефекты,   то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов. Устранение дефектов осуществляются Подрядчиком за  свой  счет.   
5.2.2. Наличие  дефектов  и  сроки  их устранения  фиксируются  двусторонним  актом Подрядчика и Заказчика.
6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА
6.1. Способом обеспечения исполнения Контракта является ____________________. Способ обеспечения исполнения Контракта определен Подрядчиком, самостоятельно.
6.2. Обеспечение исполнения Контракта предоставлено Заказчику до заключения Контракта. 
Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 199 999,75 руб. (сто девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять) рублей 75 копеек, в размере 5% от начальной максимальной цены контракта.
6.3. В ходе исполнения Контракта Подрядчик, вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.
Вариант 1 
6.4. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц. В соответствии с частью 3 статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ в банковскую гарантию включается условие о  праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.
6.5. Требования к обеспечению исполнения Контракта, предоставляемому в виде банковской гарантии:
6.5.1. Банковская гарантия должна быть безотзывной и содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в Контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии; 
6.5.2. В банковской гарантии в обязательном порядке должны быть указаны:
6.5.2.1. контракт, исполнение которого она обеспечивает, путем указания на стороны Контракта, название предмета Контракта и ссылки на итоговый протокол  как основание заключения Контракта,
6.5.2.2. сумма, в пределах которой гарантируется исполнение обязательств по Контракту, и срок действия банковской гарантии в соответствии с требованиями настоящего раздела Контракта,
6.5.2.3. перечень обязательств, которые обеспечивает банковская гарантия,
6.5.2.4. приложения к требованию бенефициара:
- документ, подтверждающий факт наступления гарантийного случая в соответствии с условиями Контракта (если требование по банковской гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств в период действия гарантийного срока);
- документ, подтверждающий полномочия единоличного исполнительного органа (или иного уполномоченного лица), подписавшего требование по банковской гарантии (решение об избрании, приказ о назначении, доверенность).
6.5.2.5. срок, в течение которого гарантом должны быть удовлетворены требования бенефициара (не может составлять более пяти рабочих  дней  с даты получения письменного требования),
6.5.2.6. адрес, по которому  бенефициаром должно быть предоставлено письменное требование гаранту,
6.5.2.7. возможность передачи правопреемнику бенефициара по Контракту принадлежащего бенефициару по банковской гарантии права требования к гаранту,
6.5.2.8. обязанность гаранта уплатить бенефициару неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки;
6.5.2.9. условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими бенефициару;
6.5.2.10. отлагательное условие, предусматривающее заключение Контракта предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из Контракта при его заключении.
Вариант 2 
6.4. Требования к обеспечению исполнения Контракта, предоставляемому в виде залога денежных средств:
6.4.1. Денежные средства, передаваемые Подрядчиком в залог, будут находиться на банковском счете Заказчика до завершения исполнения  Подрядчиком обязательств перед Заказчиком по Контракту, обеспеченных залогом;
6.4.2. Передача Подрядчиком в залог денежных средств  должна быть осуществлена до момента заключения контракта. Факт внесения залога денежных средств на счет Заказчика подтверждается копией платежного поручения с отметкой банка о поступлении суммы денежных средств, внесенных в залог; 
6.4.3 Заказчик производит возврат Подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта, после выполнения работ по контракту в течение пяти рабочих дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика на расчетный счет, указанный Подрядчиком в этом письменном требовании;
6.4.4. В случае обеспечения исполнения обязательств по контракту в виде залога денежных средств:
- обращение взыскания на сумму залога в виде поступления указанных денежных средств в собственность Заказчика наступает в случае нарушения Подрядчиком любого из обязательств по контракту;
- факт ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту подтверждается актом. Акт составляется Заказчиком в одностороннем порядке в течение пяти календарных дней после наступления срока исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту. Участие представителя Подрядчика при составлении актов не является обязательным;
- для обращения взыскания на сумму взыскания залога решения суда не требуется;
- обращение взыскания на сумму залога и выплата неустойки не освобождают виновную Сторону от надлежащего исполнения обязательств по контракту в полном объеме;
- Подрядчик не вправе требовать от заказчика возмещения убытков и  процентов за пользование чужими денежными средствами при обращении взыскания на сумму залога.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, и рассчитывается по Правилам определения размера штрафа, начисляемого случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 г. № 1063 по следующей формуле:
П = (Ц - В) x С, где:
Ц - цена контракта;
В - стоимость фактически исполненного в установленный срок поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства по контракту, определяемая на основании документа о приемке товаров, результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения контрактов;
С - размер ставки.
1)	Размер ставки определяется по формуле:
, где:
 - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;
ДП - количество дней просрочки.
2)	 Коэффициент К определяется по формуле: , где:
ДП - количество дней просрочки;
ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).
При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
Штрафы начисляются за неисполнение и ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается  в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации  от 25.11.2013 г. № 1063 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом» в виде фиксированной суммы.  Размер штрафа устанавливается _____% цены контракта, что составляет _____________ (________________) рублей. 
7.3. В случае если приемочной комиссией не отказано в приемке выполненных работ и установлении Подрядчику срока для устранения несоответствий Заказчик имеет право начислять пени начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства, до даты (дня) выполнения Подрядчиком надлежащего качества работ.
7.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом» в виде фиксированной суммы. Размер штрафа устанавливается ____%  цены контракта, что составляет _____________ (________________) рублей.
7.5. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
7.6. Уплата неустоек (штрафов, пеней) не освобождает Стороны от выполнения обязательств по Контракту.
8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность перед другой Стороной за неисполнение обязательств по настоящему контракту, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, а также издание актов государственных органов.
8.2. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
8.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев, настоящий контракт, может быть расторгнут любой из Сторон, путем направления письменного уведомления другой Стороне.
9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
9.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему контракту, разрешаются путем переговоров между ними.
9.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения Заказчика согласно порядку, установленному законодательством Российской Федерации.

10. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНТРАКТ, РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

10.1. Никаких отклонений, изменений в условиях контракта не допускается, за исключением случаев, предусмотренных ст. 95 ФЗ № 44-ФЗ.
10.2. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению сторон, в одностороннем порядке в случаях, установленных настоящим контрактом и нормами действующего законодательства или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
10.3. При исполнении контракта не допускается перемена подрядчика, за исключением случая, если новый подрядчик является правопреемником подрядчика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
10.4. В случае перемены заказчика права и обязанности заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому заказчику.
10.5. Заказчик вправе провести экспертизу оказанных услуг с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.
10.6. Если Заказчиком проведена экспертиза оказанных услуг с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненной работы в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.
10.7. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в течение трех  рабочих дней, следующего за датой принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика указанному в настоящем контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение Заказчиком требований настоящего пункта контракта считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе.
10.8. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.
10.9. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя).
10.10. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
10.11. При расторжении настоящего контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Настоящий муниципальный контракт вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения сторонами обязательств.
11.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских реквизитов и прочего, она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом другую Сторону, причем в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего контракта.
11.3. Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего контракта: Техническое задание;
11.4. Вопросы, не урегулированные настоящим контрактом, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик: Администрация Олонецкого городского поселения
186000, Республика Карелия, г. Олонец, ул. Свирских дивизий, д. 1
ИНН 1014010032
КПП 101401001
УФК по Республика Карелия (Администрация Олонецкого городского поселения)  л/с 03063009650
р/с 40204810400000000074
БИК 048602001
Отделение-НБ Республика Карелия 
тел. (81436) 4-34-62
	Подрядчик:	
Глава администрации Олонецкого городского поселения
___________________       Ю. И. Минин
М.П.		

УТВЕРЖДАЮ:
Глава Олонецкого городского поселения

________________________Ю.И. Минин

 «20» сентября 2016 г.

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта
Определение подрядчика на право заключения муниципального  контракта  на выполнение работ по выполнение работ по замене опор уличного освещения в г. Олонце: пл. Гагарина, ул. 30-летия Победы, ул. Карла Маркса, ул. Пролетарская, ул. Пушкина, ул. Свирских дивизий, ул. Свободы.
Основные характеристики объекта закупки	Указаны в техническом задании (Приложение № 1). 	
Используемый метод определения НМЦК: 	Обоснование цены произведено проектно-сметным методом в соответствии с ч.9 ст.22 Федерального закона №44-ФЗ на локальных ресурсных сметных расчетах:
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА №1	
Начальная (максимальная) цена контракта составляет: 	3213833,00 руб.	
Дата подготовки обоснования НМЦК: 15.09.2016 г.	

Работник контрактной службы: Калашникова Т.А.